Договор подряда выполнения работ образец типовая форма скачать бесплатно

Договор подряда.

Договор подряда – это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием “работа” можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда – это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Источник: blanki-blanki.ru

    Форма договора подряда

    Договором подряда является обыкновенное соглашение двух сторон, на выполнение какой либо работы.

    Сторона выполняющая заказ обязуется предоставить результат выполненной работы заказчику, который в свою очередь обязуется оплатить работу (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

    Российское законодательство не устанавливает чёткой формы данного договора. Договор может быть заключён устно, документом подтверждающим факт сделки может служить кассовый чек.

    Правовое регулирование договора проводится правилами закреплёнными в ГК РФ.

    Условия формы договора подряда

    Договор подряда должен содержать ряд обязательных условий.

    К ним относятся:

    1. Предмет договора;
    2. Сумма оплаты;
    3. Сроки выполнения работы;
    4. Условия оплаты;
    5. Обязательства сторон;
    6. Ответственность;
    7. Непредвиденные обстоятельства;
    8. Варианты решения споров;
    9. Условия изменения/дополнения договора;
    10. Дополнительные условия;
    11. Адреса и реквизиты сторон.

    Первые три пункта, являются обязательными, остальные же прописываются на усмотрение сторон договора.

    Дополнительные условия договора

    В пункте «условия оплаты», вы сможете оговорить сроки, форму и т.п..

    Условия и размеры неустойки, которая будет выплачена в случае нарушения сроков договора, возмещение убытков причиненных одной из сторон.

    Но в тоже время, возможно указать форс-мажорные обстоятельства(пожары, катаклизмы, стихийные бедствия, войну, эмбарго и другие),в случае случившихся которых, стороны не будет признаны виноватыми, в случае если не удаётся выполнить свои обязательства в течении 3-х месяцев, любая из сторон может разорвать договор прислав письменное уведомление другой.

    Документ полученный в торговой палате, либо другом органе имеющим компетенцию в данной сфере, является подтверждением того что одна из сторон не могла выполнить свои обязательства в силу высших сил.

    Решение споров между сторонами на первой ступени конфликта возможно решить в устной форме, либо вы можете обратиться в арбитражный суд, что тоже может стать отдельным пунктом вашего договора.

    Вы можете оговорить условия внесения изменений или же дополнений в договор .Досрочный разрыв договор производится либо по письменному соглашению обеих сторон, либо же по статьям предусмотренным ГК РФ, с возмещением убытков.

    Сторона расторгающая договор, должна уведомить об этом другую сторону в письменном виде.

    Также вы можете указать обязанности обеих сторон данного договора:

    1. сроки приёма объекта заказчиком;
    2. сроки оплаты;
    3. различные виды охраны и страхования объектов;
    4. поставка материалов, комплектующих, а также их хранение, охрана и т.д.

    Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда вариант которого можно скачать бесплатно.

    Источник: uristhome.ru

    Договор подряда (быстрый договор)

    В профессиональном договоре вы можете

    Штраф за просрочку оплаты работ:

    Подрядчик имеет право на привлечение субподрядчиков:

    • Да
    • Да, при уведомлении Заказчика
    • Да, при согласии Заказчика
    • Нет

    Право на удержание результата работ:

    • При неполной оплате работ
    • При оплате менее 50%
    • Отсутствует

    Установлена гарантия на работы:

    Определено, что является гарантийным случаем:

    При просрочке выполнения работ Подрядчик:

    • Выплачивает неустойку
    • Возмещает все убытки
    • Возмещает ущерб
    • Снижает стоимость работ

    Досрочное выполнение работ:

    Способ выполнения работ:

    • Определяет подрядчик
    • Определяет заказчик

    Определено, что является гарантийным случаем:

    Договор подряда

    Например, город Москва Место заключения Например, 20.08.2019 Дата заключения

    Указать ФИО полностью Наименование стороны , именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

    Полное наименование Наименование юридического лица , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Должность и ФИО Должность и ФИО , действующего на основании Например, Устав Основание полномочий , с другой стороны,

    вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор подряда (далее – “Договор”) о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении предмета, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – “Предмет”) выполнить работы, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора (далее – “Работы”). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную цену Работ.

    1.2. Предмет, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: Подробно описать предмет Предмет, в отношении которого производятся работы .

    1.3. Стороны установили, что в отношении Предмета Подрядчиком производятся следующие Работы: Производимые работы подробно Производимые работы .

    2. Срок действия договора

    2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Заказчик вправе:

    3.1.1. Проверять процесс осуществления Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    3.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в разумный срок не приступает к исполнению настоящего Договора.

    3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок недостатков отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения возникших убытков.

    3.2. Подрядчик вправе:

    3.2.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.

    3.2.2. Получить полную стоимость осуществленных по настоящему Договору Работ.

    3.3. Заказчик обязуется:

    3.3.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

    3.3.2. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные настоящим Договором.

    3.4. Подрядчик обязуется:

    3.4.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику результат осуществленных Работ.

    3.4.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

    3.4.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.

    4. Срок выполнения работ

    4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет: с ДД.ММ.ГГГГ Начало выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ Завершение выполнения работ .

    5. Порядок расчетов

    5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: Например, 15 000 Стоимость работ рублей.

    5.2. Расходы Подрядчика на материалы, используемые при осуществлении Работ, включены в стоимость Работ.

    5.3. Оплата по настоящему Договору производится в момент приема Работ, осуществленных Подрядчиком.

    5.4. Способ оплаты Работ по настоящему Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет Подрядчика: Номер счета или карты Указать счет Подрядчика . Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания со счета Заказчика денежных средств банком Заказчика.

    6. Порядок сдачи и приема работ

    6.1. Прием Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 1 — Акт сдачи-приемки выполненных работ).

    6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки выполненных Работ.

    7. Ответственность сторон

    7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    8. Основания расторжения договора

    8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

    9. Прочие условия

    9.1. Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.

    9.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

    10. Список приложений

    11. Реквизиты сторон

    Заказчик

    ” Указать ФИО полностью ФИО Заказчика “

    Адрес: Указать адрес Адрес регистрации

    Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта

    Заказчик _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы

    Подрядчик

    Наименование: ” Указать наименование Наименование полностью “

    Адрес: Указать адрес Юридический адрес

    ОГРН: Указать ОГРН ОГРН

    ИНН: Указать ИНН ИНН

    КПП: Указать КПП КПП

    Р/счет: Указать р/сч Расчетный счет

    БИК: Указать БИК БИК

    Кор/счет: Указать кор.счет Кор. счет

    От имени Подрядчика _______________ Фамилия и инициалы ФИО подписанта

    Источник: dogovor.ru

    Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

    Образец договора подряда с физическим лицом

    Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.
    Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

    Ниже — образец договора ГПХ (гражданско-правового характера).


    Образец договора с физическим лицом можно скачатаь в конце статьи.

    Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды гражданско-правовых договоров:

    • договор бытового подряда. Особенностью будет назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью, потребления;
    • договор строительного подряда. Предметом являются здания и сооружения. Причем могут быть предусмотрены как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтажные и прочие работы, относящиеся к строительству;
    • договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид работ, как правило, предшествует заключению строительного подряда. Специфика: создание технической документации;
    • работы для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком будет российский государственный или муниципальный орган, который заключает с подрядчиком соответствующий договор на основании результатов торгов, проведение которых регламентируется специальным законом.

    Основным условием договора подряда является то, что заключить его с человеком, который на самом деле будет выполнять функции штатного сотрудника и подчиняться внутренним правилам и трудовому распорядку, нельзя. Если будет выявлено, что договор на выполнение работ прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя могут привлечь к административной ответственности.

    Выявить притворность ГПД могут во время проверки:

    • налоговые инспекторы;
    • представители трудовой инспекции, если сотрудник обратится с жалобой о неправомерном заключении с ним ГПД вместо трудовых отношений.

    Отличия договора подряда от трудового

    Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с физическим лицом заключен неправомерно, а сложившиеся отношения по сути трудовые. Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо в полной мере учитывать основные отличия отношений со штатным сотрудником от подрядчика. Указанные отличия представлены в таблице ниже. Чтобы избежать неприятностей, можно использовать образец договора на выполнение работ, данный в приложении к статье.

    Источник: ppt.ru

    Образец договора строительного подряда

    Ключевые условия для договора подряда на строительство

    В пункте 1 статьи 432 ГК РФ сказано, что договор заключен, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. В пункте 1 статьи 740 ГК РФ установлено, что подрядчик обязуется в установленный срок построить определенный объект точно по заданию заказчика либо выполнить другие строительные работы. Заказчик обязуется создать условия для строительства, принять результат и расплатиться в срок. Получается, существенные условия договора строительного подряда:

    • предмет;
    • содержание работ;
    • срок выполнения;
    • стоимость.

    Дополнительно к существенным требованиям типового договора подряда на выполнение строительных работ причисляют состав и содержание технической документации и того, кто ее разрабатывает.

    Типовой договор на строительные работы между юридическими лицами

    ДОГОВОР № ________

    г.________ «___» _____ 201_ г.

    ___________________, в дальнейшем именуемое как «Заказчик», в лице___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

    __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,

    заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по _____________________________________— объект Заказчика, расположенный по адресу:____________________. Объем, стоимость и сроки выполнения работ определяются в соответствующем приложении, подписанном сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.

    1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    1.3. Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем, порядок сдачи и приема услуг определяются настоящим договором, действующими в Российской Федерации правилами производства работ и нормативно-технической документацией.

    1.4. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для выполнения условий настоящего договора. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

    1.5. Право Исполнителя на оказание услуг подтверждается __________________ (копия прилагается к договору).

    1.6. Объем комплекса работ и его стоимость отражены в соответствующем приложении к настоящему Договору.

    2. ЦЕНА ДОГОВОРА

    2.1. Стоимость работ по настоящему Договору отражена в соответствующем Приложении, которое является неотъемлемой частью Договора.

    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1. Сроки оказания услуг: сроки оказания услуг согласовываются сторонами в соответствующем приложении к Договору.

    3.2. Продолжительность работ по проведению отдельных видов работ согласуются Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с требованиями нормативной документации.

    4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    4.1. Сдача и приемка выполненных работ производится после предоставления Исполнителем протоколов испытаний и акта выполненных работ.

    4.2. В случае если в ходе приемки выполненных работ выявлены недостатки, то Заказчик не подписывает акт и направляет Исполнителю письмо с мотивами отказа от подписания акта и требованием об устранении выявленных недостатков с указанием сроков исполнения. Повторная приемка производится только после полного устранения недостатков и уведомления об этом Заказчика.

    4.3. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов работы либо неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

    5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

    5.1. Оплата выполненных работ Исполнителю производится на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и счета.

    5.2. Заказчик оплачивает выполненные работы по настоящему Договору в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и получения счета от Исполнителя. Дата оплаты — дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    5.3. Каждая сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

    6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

    6.1. Для выполнения своих обязательств Исполнитель обязуется:

    6.1.1. Собственными силами или с привлечением третьих лиц выполнить все работы качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику.

    6.1.2. Обеспечивать выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

    6.1.3. Проводить испытания в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории и требованиями нормативно-технической документации.

    6.1.4. Обеспечивать своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ.

    6.1.5. Обязуется уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах и(или) событиях, которые могут повлиять на исполнение сторонами обязательств по Договору.

    6.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик обязуется:

    6.2.1. Создать необходимые и достаточные условия для работы сотрудников Исполнителя в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

    6.2.2. По требованию Исполнителя предоставлять ему документы и сообщать информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору.

    6.2.3. Уведомлять Исполнителя о необходимости выезда на Объект Заказчика. Заявка подается Заказчиком не позднее чем за 1 календарный день до даты начала проведения работ Исполнителем.

    6.2.4. Обеспечить полную и своевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. За невыполнение обязательств или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

    8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ.

    8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

    Источник: gosuchetnik.ru