Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

Примерная форма договора на оказание услуг промышленного альпинизма (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

Договор
на оказание услуг промышленного альпинизма

[ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель в соответствии со спецификацией обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по [ вписать нужное, например, по чистке фасадного остекления зданий Заказчика ] методом промышленного альпинизма, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Все расходные материалы, оборудование, инвентарь предоставляет Исполнитель.

Исполнитель обязуется использовать только высококачественные расходные материалы и безопасные методы работы, не способные причинить вред имуществу Заказчика или третьих лиц.

2. Срок договора

2.1. По соглашению Сторон услуги оказываются в следующие сроки: [ вписать нужное ].

2.2. Стороны могут изменить сроки оказания услуг путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Указанная цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Заказчик производит предоплату услуг в размере [ значение ] % их стоимости в день подписания договора, а оставшуюся сумму – в течение [ значение ] дней после подписания акта сдачи-приема оказанных услуг.

3.3. Любое изменение объема и стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, подписываемым уполномоченными лицами обеих Сторон.

3.4. Заказчик производит оплату безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.1.3. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.

4.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с технологическими требованиями.

4.3.2. Выполнить свои обязательства в предусмотренный настоящим договором срок.

4.3.3. Оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, персоналом, прошедшим соответствующее обучение и инструктаж.

4.3.4. Соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на объекте Заказчика.

4.3.5. Экономно использовать электроэнергию, воду и другое обеспечение, предоставленное Заказчиком.

4.3.6. Немедленно устранить все недостатки, выявленные Заказчиком при приеме-передаче услуг.

4.3.7. Передавать свои обязательства по настоящему договору третьей стороне только с предварительного письменного согласия Заказчика.

4.3.8. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а также к имуществу третьих лиц, находящихся на территории объектов Заказчика, при оказании услуг по настоящему договору.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Оплачивать оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

4.4.2. Обеспечить условия для нормальной работы бригады Исполнителя, в том числе свободный доступ к месту оказания услуг.

4.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.4.4. Предоставить сотрудникам Исполнителя доступ к источникам электроэнергии, горячей и холодной воды, необходимых для оказания услуг по настоящему договору.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

5.3. За нарушение срока оказания услуг, установленных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости оказываемых услуг.

5.4. В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает ему неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

– взаимного соглашения Сторон;

– невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное – почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Источник: base.garant.ru

Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

Договор
об оказании услуг промышленного альпинизма

г. __________ “___”________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и __________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги промышленного альпинизма (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг сторонами внесены следующие:
_________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
1.2. Исполнитель оказывает услуги силами своих сотрудников без привлечения третьих лиц.
1.3. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресу: _________________________________________________________________________.
1.4. Услуги оказываются с “___”________ ____ г. до полного оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, но не позднее, чем “___”________ ____ г.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По оказании Услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, либо по истечении крайнего срока оказания услуг, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах, являющийся приложением к настоящему Договору.
2.2. В течение _____ дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа и их устранения Исполнителем.
2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора состоит из общей стоимости услуг, перечисленных в 1.1 настоящего Договора, и составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ________ (__________) рублей.
3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты услуг: __________________________________________________________________________.
3.3. Обязанности Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются выполненными с момента _____________________________________________________________.

Читайте также:  Увольнение предпенсионного возраста трудовой кодекс

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты, установленных разд. 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, перечисленных в п. 5.1 настоящего Договора, обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный _________________________ (торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует в течение периода, указанного в п. 1.4 настоящего Договора.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получение, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К настоящему Договору прилагаются:
– Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N __);
– ________________________________.
8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наименование: __________________ Наименование: ___________________
Юридический адрес: _____________ Юридический адрес: ______________
ОГРН ___________________________ ОГРН ____________________________
ИНН ____________________________ ИНН _____________________________
КПП ____________________________ КПП _____________________________
Р/с ____________________________ Р/с _____________________________
в ______________________________ в _______________________________
К/с ____________________________ К/с _____________________________
БИК ____________________________ БИК _____________________________
ОКПО ___________________________ ОКПО ____________________________
От имени Заказчика: От имени Исполнителя:
____________________ (__________) __________________ (____________)
М.П. М.П.

Источник: obrazcidogovorov.ru

garantr.ru

Договор на оказание услу по промышленному альпинизму


на основании , с одной стороны, (документ, подтверждающий полномочия) и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О. ) в лице , действующего (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) на основании , с другой стороны, (документ, подтверждающий полномочия) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги промышленного альпинизма (далее по тексту — Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Смежные услуги альпинистов: Покраска металлоконструкций Покраска фасада Монтаж водосточной системы Монтаж воздуховодов Подъем грузов Подъем мебели Подъём негабаритных грузов Подъем тяжелых грузов Монтаж наружной рекламы Покраска труб Мойка фасадов Установка и монтаж отливов Обшивка балкона Мытье окон на высоте Кронирование деревьев Гидроизоляция стен Гидрофобизация фасада Демонтаж дымовых труб Ремонт вывесок

Должностная инструкция промышленного альпиниста

В своей деятельности Промышленный альпиниструководствуется:– локальными нормативными актами ООО «Бета», в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка;– приказами (распоряжениями) генерального директора ООО «Бета» и непосредственного руководителя;– настоящей Должностной инструкцией.1.7. В период временного отсутствия Промышленного альпинистаего обязанности возлагаются на работника, назначаемого приказом генерального директора ООО «Бета».2.

Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами.2.4.

Правовые нормы по промышленному альпинизму.

Промышленный альпинист — это рабочий, а не служащий.

Профессия в этом названии получила признание Минтруда России в мае 2001 года. Характеристика работ 1. Выполнение технологических операций в безопорном пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.д. 2. Проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций.

3. Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами. 4. Производство малярных работ. 5. Реставрация уникальных архитектурных объектов, храмов, памятников, куполов, стел, фасадов зданий и сооружений.

6. Ремонт облицовки, архитектурных элементов и украшений, балконов, карнизов, кровель ливнестоков и др.

с применением грузоподъемных механизмов: лебедок, талей, гиней. 7. Заделка межпанельных стыков, замена водосточных труб, мойка окон.

Трудовой договор с промышленным альпинистом образец

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ( ) рабочих дней со дня получения претензии.

Трудовой договор с альпинистами на работу

В первом случае речь идет о лице, не связанном трудовыми отношениями с работодателем, а лишь выполняющем определенные работы по разовому заказу (по договору подряда).

Чаще всего, поиск промышленных альпинистов осуществляется через кадровые агентства, печатные и иные издания по поиску персонала, или же посредством обращения в союзы промышленных альпинистов.

В последнее время, возникли организации, специализирующиеся на выполнении всего спектра промышленно-альпинистких работ.

Они сами осуществляют поиск заказчиков, которым необходимы промышленные альпинисты, участвуют в конкурсах и т.д.

Но в этом случае, промышленные альпинисты включаются в их штат.

На основе трудового договора промышленные альпинисты работают в ремонтно-строительных организациях.

Сертификация импортного снаряжения для промышленного альпинизма на территории РФ.

Промышленный альпинист выступает в качестве:

  1. потребителя товаров (снаряжения, оборудования);
  2. подрядчика.

Потребителю продавец снаряжения должен представить документ, подтверждающий соответствие товара стандарту или техническим условиям.

Контроль за соблюдением этих требований осуществляют органы надзора в сфере охраны труда. Часть снаряжения промышленного альпиниста не входит в понятие «СИЗ», хотя фактически используется для крепления работника к веревке или конструкциям.

Читайте также:  Как подать заявление на развод в суд без мужа?

Промышленный альпинизм

Якутск Хочу открыть ИП по промышленному альпинизму, работать буду сам. Какие документы, удостоверения мне понадобятся, чтоб можно было брать подряды.

адвокат Королев Юрис Вагизович, г.

Якутск Уважаемый Иван, ИП для участия в госзакупках не подойдет. Вам необходимо еще разрешение технадзора.

Светлана, г. Краснодар Вопрос стоит так: уволить инженера по охране труда за то, что он издал лишнюю инструкцию. Предприятие, на котором я работаю, имеет огромные (по высоте) склады.

Эти склады сдаются в аренду. Я напечатала инструкцию по охране труда под названием «О ьезопасной организации труда с применением методов промышленного альпинизма. На чьей стороне правда?

юрист Парфенов Валерий Николаевич, г.

Договор с строительными альпинистами скачать образец

8 договора в том числе, одним из дополнительных условий является наличие собственного альпинистского снаряжения, образцы исковых заявлений КОНТРАКТ.

Договор подряда (рекомендуемый образец заполнения), отделов.Гражданско-правовой договор — соглашение сторон на выполнение определенных работ или оказание услуг, регулируемое нормами Гражданского кодекса РФ.

Сторонами гражданско-правового договора могут быть государственные и муниципальные органы, организации, ИП и обычные граждане. договоры, направленные на передачу имущества и имущественных прав (договоры купли-продажи, мены, дарения, аренды, лизинг);

Посадова інструкція промислового альпініста (рос.)

  • В своей деятельности Промышленный альпинист руководствуется: — гражданско-правовым договором (либо трудовым); — настоящей должностной инструкцией.
  • _________________________________________________________________.
  • _________________________________________________________________.

    II. Должностные обязанности

    • Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами.
    • Выполнение технологических операций в безопорном пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.д.
    • Проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций.
    • Реставрация уникальных архитектурных объектов, храмов, памятников,
    • Производство малярных работ.

    Трудовой договор с промышленными альпинистами: 83461 предложение в России

    цена по запросу Обновлено 3 фев 2017Бригада промышленных альпинистов выполнит высотные работы, различных направлений в срок.

    Герметизация швов, мойка окон, фасадные работы, монтаж водостоков, гидроизоляция кровли, .

    цена по запросу Обновлено 9 января 2017 .

    фасадов и кровель на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    Гибкие цены на промальп.

    Трудовой договор с промышленными альпинистами: 83461 предложение в России

    цена по запросу Обновлено 3 фев 2017Бригада промышленных альпинистов выполнит высотные работы, различных направлений в срок. Герметизация швов, мойка окон, фасадные работы, монтаж водостоков, гидроизоляция кровли, . цена по запросу Обновлено 9 января 2017 .

    фасадов и кровель на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Промышленные альпинисты нашей компании имеют большой опыт в проведении фасадных работ разного назначения .

    цена по запросу Под заказ | Услуга Обновлено 6 окт 2020Бригада промышленных альпинистов выполнит следующие работы: — Мойка фасадов — Герметизация межпанельных швов — Монтаж рекламы — Монтаж металлоконструкций — Очистка крыш .

    цена по запросу Обновлено 24 января 2017ООО «КСУ» Основные направления: промышленный альпинизм Услуги промышленных альпинистов! Гибкие цены на промальп.

    Трудовой договор с промышленными альпинистами: 83461 предложение в России

    цена по запросу Обновлено 3 фев 2017Бригада промышленных альпинистов выполнит высотные работы, различных направлений в срок. Герметизация швов, мойка окон, фасадные работы, монтаж водостоков, гидроизоляция кровли, .

    цена по запросу Обновлено 9 января 2017 . фасадов и кровель на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Промышленные альпинисты нашей компании имеют большой опыт в проведении фасадных работ разного назначения .

    цена по запросу Под заказ | Услуга Обновлено 6 окт 2020Бригада промышленных альпинистов выполнит следующие работы: — Мойка фасадов — Герметизация межпанельных швов — Монтаж рекламы — Монтаж металлоконструкций — Очистка крыш .

    Источник: garantr.ru

    На право заключить договор на оказание услуг по мойке методом промышленного альпинизма окон и фасадов зданий

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    На право заключить договор на оказание услуг по мойке методом промышленного альпинизма окон и фасадов зданий

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора Организатор

    акционерное общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
    Все закупки и тендеры АО «Корпорация «Комета»

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Костина Оксана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

    www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

    Список лотов

    Закупка услуг по мытью окон и фасадов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата подведения итогов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Закупка услуг по мытью окон и фасадов

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе котировокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Костина Оксана Ивановна

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Классификатор ОКПД2

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    “Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая”

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении

    Похожие торги

    У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

    Поставки для Группы компаний Газпром

    Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО “ОМЗ”, АО “Российские космические системы”, АО “МАШ”, АО “Газпром-Медиа Холдинг”, ПАО “Урал Машзавод”, АО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей”, АО “Газпромбанк”, Группа компаний Росводоканал и другие.

    Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

    У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

    Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

    Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

    При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

    После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

    В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

    При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.

    Читайте также:  Зарплата ниже прожиточного минимума объяснение налоговой

    Источник: etpgpb.ru

    Договор с строительными альпинистами скачать образец

    Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор с строительными альпинистами скачать образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

    При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (включая завезенные на Объект материалы и оборудование).

    Все предприятия, которые уже укрепились в сфере строительства, имеют методички по оформлению договора строительного подряда. В том случае, когда договор заключают впервые, его пример можно найти в сети или доверить это дело профессионалам. Самым простым вариантом считается типовой текст документа, переделанный под определенные требования и согласованный с юристами.

    Правовые нормы по промышленному альпинизму.

    Новое предложение! Мы предлагаем потенциальным заказчикам услугу по составлению Технического задания..
    В феврале 2016 года наша компания направила ряд сотрудников на обучение для повышения квалификации п..

    Мы торгуем профессиональным снаряжением для туризма, альпинизма и промышленного альпинизма с 2005 года.

    При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 3.4.

    Графики финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика (приложение № _____).

    Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

    За нарушение сроков оплаты, установленных разд. 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

    Уточнение договорных цен на второй и последующие годы, при сроке строительства более одного года, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

    Срок выполнения работ. Важно оговорить не только срок, когда работа должна быть сдана, но и срок, когда подрядчик приступит к строительству.

    Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

    Наша компания предлагает установку промышленных и бытовых кондиционеровот любых производителей, что ..

    Типового договора строительного подряда на законодательном уровне не утверждено, соответственно, можно воспользоваться образцом соглашения, приведенным по ссылке в конце статьи.

    Кроме того, в некоторых случаях, в силу требований ст. 52 Градостроительного кодекса РФ требуется обязательное участие подрядчиков в СРО. Образец договора строительного подряда можно скачать по ссылке в конце статьи.

    Разумеется, при составлении конкретного договора (контракта) требуется учитывать специфику правоотношений и пожелания сторон.

    Строительное обследование кровли

    Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

    Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

    Правила пользования услугами. Тарифы на пользование ip телефонией физическими лицами. Промышленный альпинизм. … / Услуги » Образец договора.

    За расчетный период принимается месяц (либо иной период, необходимый для строительства объекта или выполнения видов (этапов) строительных работ).

    Правила пользования услугами. Тарифы на пользование ip телефонией физическими лицами. Промышленный альпинизм. … / Услуги » Образец договора.

    Это время понадобится на получение допуска к работам у Дез или управляющей компании. Сами работы по наружной заделке панельных стыков выполняются в течение дня c 9-00 до 19-00.

    Страховочные, удерживающие и позиционирующие привязи для работы на высоте. Рабочие сиденья, аксессуары и комплектующие.

    Новоселы все меньше занимаются ремонтом — такой вывод приходит после отчетов аналитиков по недвижимо..

    Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. 2.14.

    Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресу: _________________________________________________________________________.

    Есть вопрос? Ответим по телефону!

    По оказании Услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, либо по истечении крайнего срока оказания услуг, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах, являющийся приложением к настоящему Договору. Предмет договора, где описаны работы, которые должен будет выполнить Подрядчик. Также упоминается о названии, цели сооружения и местонахождение объекта; указывается тот человек или организация, которые утверждали проект.

    Договор подряда. Текущий ремонт. Работы — иждивением Подрядчика. Нельзя привлекать субподрядчиков. Заказчик имеет право в ходе работ предоставлять свои материалы.

    В случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, которые влекут увеличение стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) не менее чем на 10% либо изменение характера работ, пересмотр сметы допускается только с согласия Подрядчика. При отсутствии такого согласия Подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным изменением условий договора.

    О.) в лице , действующего (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) на основании , с одной стороны, (документ, подтверждающий полномочия) и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующего (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) на основании , с другой стороны, (документ, подтверждающий полномочия) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

    Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта «под ключ» по настоящему договору.

    К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

    Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее ___ (____) рабочих дней от даты завершения Работ (отдельного этапа Работ) и справку о стоимости выполненных работ не позднее ___ (____) рабочих дней от даты завершения Работ (отдельного этапа Работ).

    Заделка межпанельных стыков, замена водосточных труб, мойка окон. 8. Оборка горных склонов около автомобильных и железных дорог, удаление или закрепление опасных, свободно лежащих камней в зонах производственной деятельности. 9. Монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования.

    При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 2.4.

    Проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций. 3. Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами. 4. Производство малярных работ.

    Договр гпх с промышленным альпинистом

    Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги промышленного альпинизма (далее по тексту — Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

    Ниже Вы найдете формы договоров, бланки писем и образцы заполнения, а так же всю необходимую документацию, которая понадобится для того, чтобы начать сотрудничество с нашей компанией, при заказе той или иной услуги.

    Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты услуг: __________________________________________________________________________.

    Что еще скачать по теме «Строительство»:

    Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость работ превысит смету не менее чем на десять процентов он будет вправе требовать пересмотра сметы. 2.8.

    Инфо Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.
    В данной статье рассматриваем договор строительного подряда и образец его составления. Заключают подобные договора на новостройки, ремонты, переоснащение организаций, реконструкцию домов, зданий; для производства монтажных работ, которые напрямую связаны с объектом.

    Источник: candyshop76.ru